前沿拓展：

大連西崗醫院

隨著現在的醫療技術的發展，很多方面的治療都會取得很好的效果，整形手術也不例外，面部整形的費用要根據醫院的具體收費標準來收費。臉部整形費用有關臉部整容涵蓋的范圍極廣不僅包括對五官進行修正其實還涵蓋了包括除皺、祛痤瘡、吸脂等在內的所有臉部問題改造而最主要的臉部整容就是改變面部輪廓即對面部骨骼采取切除填充和移位來改善面部的形態其中包括口唇整形、磨骨、下巴整形等項目。

遼寧省大連市中級****

民 事 判 決 書

（2021）遼02民終9509號

上訴人（原審原告、反訴被告）：大連九洲建設集團有限公司，住所地遼寧省莊河市大鄭鎮。

法定代表人：孔繁英，該公司董事長。

委托訴訟**人：郭靜，遼寧仕鵬律師事務所律師。

被上訴人（原審被告、反訴原告）：******聯勤保障部隊第九六七醫院，住所地遼寧省大連市西崗區勝利路80號。

法定代表人：潘裕亮，該院院長。

委托訴訟**人：王威，遼寧中和律師事務所律師。

委托訴訟**人：張明東，遼寧中和律師事務所律師。

上訴人大連九洲建設集團有限公司因與被上訴人******聯勤保障部隊第九六七醫院侵權責任**一案，不服大連市西崗區****（2021）遼0203民初2222號民事判決，向本院提起上訴。本院立案受理后，依法組成合議庭審理了本案。本案現已審理終結。

大連九洲建設集團有限公司上訴請求：撤銷一審判決第一項，改判支持上訴人一審訴訟請求。事實與理由：一審**適用法律錯誤，判決錯誤。一、一審認定被上訴人對上訴人構成侵權，構成侵權的要件一定是有損害事實發生，但一審**卻以沒有損害事實證據為由駁回上訴人訴求，因此一審**駁回上訴人訴求理由不充分。二、被上訴人應對侵占上訴人占有物的侵權行為向上訴人進行賠償。根據《中華****物權法》第二百四十五條：“占有的不動產或者動產被侵占的，占有人有權請求返還原物，因侵占或者妨害造成損害的，占有人有權請求損害賠償”，因此上訴人有權主張占有物損害賠償，要求被上訴人賠償案涉設備因侵權造成的損害損失。上訴人無法利用其擁有占有權和用益物權的設備，這使上訴人產生了當然損失，該損失應由被上訴人賠償。三、占有物損害賠償的損失的計算不應以實際支出為前提，而應根據案涉被侵權物的自身屬性來判斷是否會有損失，并根據性質或市場價值來確定損失金額。案涉侵權物是機械設備，其并非閑置品，具有日日使用的價值。并且根據案涉租賃合同，也能推斷其具備被侵權即產生損失的屬性。根據案涉被侵占的物品是機械設備的性質，侵權損失的計算可按市場租賃費計取，而本案恰好有租賃合同能夠證明市場租賃費標準，因此上訴人訴求賠償金額是根據租賃合同租金的計算。當然**可以不按上訴人提供的租賃合同租金計算上訴人損失，以核實市場租賃費進行計算，但不應因不采納上訴人的租賃合同證據而否定上訴人的侵權損失。因此不能僅因為案涉設備系上訴人主張從第三方租賃，就剝奪訴求合法占有權被侵犯的損害賠償權。不管上訴人的設備是租賃占有還是借用占有亦或自有，上訴人占有的設備被被上訴人侵占，被上訴人都應給予賠償。四、因被上訴人侵權造成的案涉設備損壞，被上訴人應進行賠償。

******聯勤保障部隊第九六七醫院辯稱，不同意上訴人大連九洲建設集團有限公司的上訴請求以及上訴所依據的事實與理由，請求駁回上訴、維持原判。一、上訴人主張權利受到妨害提**訟，有義務舉證證明權利受到妨害的基本事實。二、為證明存在設備租賃費損失的事實，上訴人與機械設備所有人之間惡意竄通，炮制了內容虛假的租賃合同、支票存根、收款收據。三、被上訴人提交的《稅務稽查報告》和《大連市沙河口區稅務局稅收違法行為查處結果告知書》等證據，可確定上訴人與機械設備所有人之間不存在書面或口頭租賃合同、上訴人未實際支付租賃費。大連九洲公司偽造證據，虛構與案外人之間租賃合同，虛構存在租金損失的事實，騙取了大連中院（2019）遼02民終7182號判決，且已通過執行獲取了非法利益。四、上訴人主張“根據性質或市場價值來確定損失金額”、“本案恰好有租賃合同能夠證明市場租賃費標準，因此上訴人訴求賠償金額是根據租賃合同租金的計算，當然**可以不按照上訴人提供的租賃合同租金計算上訴人損失，以核實市場租賃費進行計算”缺乏事實法律依據。在被上訴人提舉稅務報告后，上訴人撤回了記載收款人大連德隆建設有限公司金額租賃費702000元上海浦發銀行的轉賬支票存根和加蓋大連德隆建設有限公司財務專用章的收款收據，撤回了大連鑫昊公司金額租賃費319800元上海浦發銀行的轉賬支票存根和加蓋大連鑫昊公司財務專用章收款收據，稱不作為證據使用，則上訴人至今沒有證據證實實際發生了租賃費損失。《大型機械設備租賃合同》、《小型建筑施工機械租賃合同》內容虛假，當然不應按該兩份租賃合同約定的租金標準為市場租賃費的參考。通過稅務機關查明“大連鑫昊公司與大連九洲公司沒有業務往來”、“2016年8月大連九洲公司向大連德隆建設有限公司借一輛施工車輛、遼Ｂ×××××大貨車把九六七醫院部隊醫院大門堵上、沒有簽訂用車合同”等事實，可以確定根本不存在租賃事實，上訴人不存在必然發生的、未付的租賃費。五、上訴人要求賠償維修費沒有依據，上訴人未提供證據證明設備存在損壞的事實，也無法證明與被上訴人有關，上訴人并不是設備所有人無權提**訟。上訴人主張的公證費運輸費與被上訴人無關。

原告（反訴被告）大連九洲建設集團有限公司向一審****請求：1、被告賠償因扣留設備給原告造成的損失1021800元（2018年8月1日至2019年8月30日，13個月），運輸費28000元，公證費16500元。2、被告賠償原告因拆除拉走且扣留設備導致設備損壞的維修費損失230000元。

被告（反訴原告）******聯勤保障部隊第九六七醫院向一審****請求：要求原告賠償2017年9月23日至2019年9月4日期間產生的場地費345000元、保管費368000元，合計713000元。

一審**審理查明：2011年9月15日，原告與被告（原******第二一〇醫院四〇三臨床部）簽訂了《建設工程施工合同》，合同主要約定，被告作為建設單位將新建的綜合醫療樓工程發包給原告，由原告負責工程施工。并約定以下內容：1、工程地點在大連市沙河口區；2、工程內容為建筑面積31650平方米。框架結構地上12層、地下2層；3、工程承包范圍：(1)基礎、土建、安裝工程(按投標清單施工、不含二次裝飾)。(2)包工包料。4、合同工期：開工日期2011年9月15日，竣工日期2012年6月15日，工期275天；5、合同價為固定綜合單價**幣4914.78萬元(含暫列金300萬元)；6、工程款(進度款)支付的方式和時間：(1)主體正負零完工后支付總工程款的20%。(2)主體地上二層完工后支付到總工程款的30%。(3)主體地上七層完工后支付到總工程款的40%。(4)主體工程封頂后支付到總工程款的50%。(5)圍護及裝飾工程全部施工完畢并按照合同要求提交合格竣工資料，經軍區質檢站驗收確認后支付到總工程款的75%及履約保證金無息返還。(6)綜合醫療樓整體工程全部竣工并經部隊上級主管部門審定后支付到本工程總工程款的95%。(7)剩余5%的工程款質保金到質保年限后返還。2011年12月12日原被告簽訂《補充協議》，對建設工程施工合同專用條款第26條工程款(進度款)支付“6、綜合醫療樓整體工程全部竣工并經部隊上級審計后支付到本工程總工程款的95%。”表述的支付時間一致確定為：時間截止在2012年12月31日前支付工程總工程款的95%。合同履行過程中，因種種原因出現停工，雙方于2014年5月9日簽訂《補充協議》，按協議約定，由被告賠償原告停工損失750萬元。在該《補充協議》簽訂后，該工程又于2014年底至2016年初持續停工。2016年10月24日，被告給原告發出《解除建設工程施工合同及相關補充協議通知書》（臨［2016］20號），要求解除施工合同，并要求原告在解除合同通知書送達之日起七日內撤出場地，并主動將相關施工設備設施全部移出場地。2016年10月26日原告向被告發出《關于403臨床部臨［2016］20號函的回復》，確認10月24日收到臨［2016］20號函，不同意解除施工合同。2016年11月18日原告向被告發出《關于403臨床部工程撤場的意見》，提出在雙方意見達成一致并簽訂合同解除協議后，原告將組織相關人員進行設備撤離施工現場，在未簽訂解除協議的前提下，被告單方對原告機械、設備、材料的清場行為產生的全部責任和造成的一切損失都由被告承擔。后，被告將原告留置在施工工地的塔吊和升降機拆卸，并雇傭車輛將拆卸設備運到被告聯系的場地進行管理。2016年12月13日，被告向原告發出《關于塔吊和提升機等設備拆除運輸費用通告函》，告知原告已經將工地的塔吊、升降機等設備拆除并運輸至租賃場地管理，一次性支付拆除費用15000元、運輸費用30460元，后期保管費用、場地租賃費用及現場看管人員工資等費用按實際產生的費用計算，由原告承擔。2017年3月28日，原告向被告發出《關于210醫院403臨床部綜合醫療樓工程機械設備返還的函件》，要求被告返還機械設備。2017年4月12日，被告向原告發出《關于貴司要求我部返還機械設備等問題的回函》，要求原告在支付拆卸費用、運輸費用、保管費用以及場地費用后，到被告指定地點將設施設備取走。2017年4月17日原告向被告發出《關于第二一〇醫院四〇三臨床部的回函》，要求被告盡快歸還原告被轉移的機械設備并賠償由此造成的經濟損失。2017年5月16日原告向被告發出《關于210醫院403臨床部綜合醫療樓工程機械設備返還的函件》提出為了減少雙方的損失，要求被告返還機械設備，關于被告提出的相關費用，可以由第三方審定或由**裁決。2017年5月23日，被告向原告發出《關于貴司要求我部返還機械設備的回函》，要求原告在付清拆卸費、運輸費、場地費和保管費后將設備取走。2019年9月4日，原告從被告處提走上述設備。原告為此對其提走的設備進行了公證，支付公證費16500元，運輸費28000元。原審庭審中，原告稱當日雙方雖未進行交接，但被告有人員在場。訴訟中，原告提供了2011年9月30日原告與案外人大連鑫昊建筑機械設備租賃有限公司簽訂《大型機械設備租賃合同》、2016年7月20日，原告與案外人大連德隆建設有限公司簽訂《小型建筑施工機械租賃合同》。《大型機械設備租賃合同》約定，使用地點大連市沙河口區，項目名稱綜合醫療樓工程。約定原告租賃案外人所有的ZT60塔吊和奧象升降機各一臺，自2011年10月8日起至原告停止使用止。塔吊月租金21000元，升降機月租金3600元。機械安、拆費用25000元，機械設備自由高度以上塔節頂升與拆除按每節每次300元計算，機械設備每道附墻安裝與拆除按2000元計算(安、拆各一次)。同時約定如逾期支付租金，每逾期一日，應支付欠付租金總額萬分之五的違約金，但違約金累計總額不得超過租金總價款的10%。《小型建筑施工機械租賃合同》約定，原告租賃被告所有的小松220-5挖掘機和德隆牌自卸車各一臺，使用地點大連市沙河口區，項目名稱綜合醫療樓工程。挖掘機日租金1200元(36000元/月)，自卸車日租金600元(18000元/月)，自2016年8月1日起至原告停止使用止，租賃費每一個月支付一次。租賃機械進(出)場費用共計**幣2000元(包含：運輸、裝卸車、安裝、拆卸、維修、保險、檢測)。同時約定未按合同約定支付租金的，每逾期一日應按照1000元/日的標準支付遲延履行違約金。原審庭審中，原告提供了2019年9月6日，大連鑫昊建筑機械設備租賃有限公司出具專用收款收據一份，付款單位九洲建設，收款單位大連鑫昊建筑機械設備租賃有限公司，收款事由租賃費起止時間2018.8-2019.8，金額319800元整。該票據上加蓋大連鑫昊建筑機械設備租賃有限公司財務專用章。2019年9月5日，大連德隆建設有限公司出具專用收款收據一份，付款單位九洲建設，收款單位大連德隆建設有限公司，收款事由2018年8月-2019年8月租賃費，金額702000元整。該票據上加蓋大連德隆建設有限公司財務專用章。本案庭審中，原告自認前述兩份收款收據沒有實際發生款項支付，同時不再將兩份收款收據作為證據使用。被告對原告提供的前述兩份租賃合同的真實性提出異議，向法庭提供了國家**大連市沙河口區稅務局出具的《稅收違法行為查處結果告知書》（大沙稅舉查告〔2020〕004號）、《大連鑫昊建筑機械設備租賃有限公司稽查報告》，查處結果：大連鑫昊建筑設備租賃有限公司與大連九洲建設集團有限公司未發生出租塔吊等設備的經營業務；國家**大連市甘井子區稅務局出具的《稅收違法行為查處結果告知書》（甘稅舉查告〔2020〕1號）、《大連德隆建設有限公司稽查報告》，查處結果：大連德隆建設有限公司向大連九洲建設集團有限公司提供了工程車輛，未簽訂合同，未開具**，未取得收入，為大連九洲建設集團有限公司開具了與實際業務不符的收據。大連德隆建設有限公司向大連九洲建設集團有限公司提供工程車輛的業務不屬于財產租賃經營業務，納稅義務未發生，不需開具**。2017年8月30日，原告以被告扣押其設備為由訴至大連市沙河口區**，請求判令：1、被告返還被扣押的升降機、塔吊等設施設備及物品；2、被告賠償因扣留設備給原告造成的損失合計786000元(**時計算10個月，租金損失計算至判決確定的上述設備返還為止)。大連市沙河口區**于2018年8月29日作出(2017)遼0204民初5072號民事判決，判令被告返還原告案涉ZT60塔吊、奧象升降機、小松220-5挖掘機德隆牌自卸車各一臺；被告支付原告賠償金1650600元；駁回被告的反訴請求。被告不服，提起上訴。大連市中級****于2018年12月27日作出(2018)遼02民終10276號民事裁定，裁定撤銷大連市沙河口區****(2017)遼0204民初5072號民事判決，發回大連市沙河口區****重審。被告在(2017)遼0204民初5072號案件訴訟中，自認其于2016年12月5日將原告留置在案涉工地的機器設備拆除運走。2019年5月24日，大連市沙河口區****作出（2019）遼0204民初505號民事判決，判令被告返還原告案涉ZT60塔吊、奧象升降機、小松220-5挖掘機德隆牌自卸車各一臺；被告支付原告賠償金1650600元；駁回原告其他訴訟請求；駁回被告的反訴請求。被告不服，提起上訴。大連市中級****于2019年11月6日作出（2019）遼02民終7182號民事判決，駁回上訴，維持原判。被告不服判決，向遼寧省高級****提出再審申請，遼寧省高級****于2020年6月28日作出（2020）遼民申399號民事裁定，指令遼寧省大連市中級****再審本案；再審期間，中止原判決的執行。現該案正在程序中。訴訟中，被告向一審**出具《情況說明》，記載：原406醫院、403醫院、210醫院、北海醫院等均被撤銷后，已全部并入******聯勤保障部隊第九六七醫院。另查，案外人大連德隆建設有限公司以建筑設備租賃合同**為由將原告訴至莊河市****，請求判令：原告給付車輛、設備租賃費1242000元并承擔違約責任。莊河市****于2020年11月16日作出（2020）遼0283民初4996號民事調解書，雙方當事人自愿達成協議：大連九洲建設集團有限公司欠大連德隆建設有限公司設備租賃費1242000元，大連九洲建設集團有限公司于2021年1月5日前一次性給付550000元，余款大連德隆建設有限公司自愿放棄。再查，大連市中級****作出的（2019）遼02民終7182號民事判決查明的事實中表述“上訴人提供了以下證據：2019年7月26日一審**（2017）遼02民初836號民事判決書一份，擬證明雙方簽訂的建設工程施工合同和相關補充協議已經在2016年10月24日予以解除”。經一審**查詢，2017年12月18日被告以建設工程施工合同**為由將原告**至大連市中級****，大連市中級****于2019年7月26日作出（2017）遼02民初836號民事判決，被告不服該判決，上訴至遼寧省高級****，遼寧省高級****于2020年7月29日作出（2019）遼民終1705號民事裁定，撤銷大連市中級****（2017）遼02民初836號民事判決；發回大連市中級****重審。現該案正在程序中。

一審**認為：關于原被告之間的建設工程施工合同違約責任及拆卸、扣留設備的過錯及違法性的認定，原告、被告均已提起另案訴訟，一審**對此不予評判。本案本訴涉及的行為發生在2018年8月1日至2019年8月30日之間，此時原被告雙方對建設工程施工合同的違約責任、工程款項及被拆卸設備、物品的返還、損失等存在爭議并已經訴至**，被告仍舊沒有將案涉設備、物品及時返還原告，造成損失的擴大，構成侵權，應當承擔侵權責任。原告主張被告拆卸、扣留施工現場內原告方的設施、設備以及物品造成其損失，一為租賃費損失，二為損壞維修費損失、公證費、運輸費。原告應當就損害事實承擔舉證責任。關于原告主張的租賃費損失的訴訟請求。被告提出原告作為證據提供的兩份租賃合同沒有真實發生，為證明其抗辯意見，被告提供了大連鑫昊建筑機械設備租賃有限公司稅務稽查報告、大連市沙河口區區稅務局稅收違法行為查處結果告知書（大沙稅舉查告【2020】004號）、大連德隆建設有限公司稅務稽查報告、稅收違法行為查處結果告知書（甘稅舉查告【2020】1號）。前述證據證明原告與大連鑫昊建筑機械設備租賃有限公司、大連德隆建設有限公司之間沒有就案涉設備存在真實的租賃合同關系，原告以其與前述兩公司之間簽訂的租賃合同為依據主張租賃費損失，無事實依據，一審**不予支持。關于原告提出其已經在大連市莊河市****與大連德隆建設有限公司達成調解，可以證明其租賃關系真實發生一節。因該調解系原告與大連德隆建設有限公司在**自愿達成，與稅務機關的調查結果相悖，且調解書原告訴稱部分以大連市沙河口區****（2019）遼0204民初505號民事判決內容作為其依據，現該案已經被遼寧省高級****指令大連市中級****再審，故原告的相關意見，一審**不予采納。關于原告主張的維修費、公證費損失，原告2019年9月4日從被告處提走案涉設備時并未與被告辦理交接手續，也未就案涉設備是否存在損壞進行確認，故原告此項訴請，一審**不予支持。關于原告主張的運輸費損失，此部分費用屬于原告撤場應當支付的費用，與侵權事實無關，對于原告此項訴請，一審**不予支持。關于被告要求原告賠償2017年9月23日至2019年9月4日期間發生的場地費345000元、設施設備保管費368000元，合計713000元的反訴請求。因此時間段內發生的費用系因被告沒有采取適當措施止損導致的擴大損失，被告應當自行承擔，被告的反訴請求，無事實及法律依據，一審**不予支持。綜上所述，依照《中華****侵權責任法》第六條、《中華****民事訴訟法》第六十四條、《最高****關于適用＜中華****民法典＞時間效力的若干規定》第一條第二款、《最高****關于適用＜中華****民事訴訟法＞的解釋》第九十條之規定，一審**作出判決。

一審**判決：一、駁回原告（反訴被告）大連九洲建設集團有限公司的訴訟請求；二、駁回被告（反訴原告）******聯勤保障部隊第九六七醫院的反訴請求。

一審案件受理費16467元（原告已預交），由原告大連九洲建設集團有限公司負擔；反訴案件受理費5465元（被告******聯勤保障部隊第九六七醫院已預交），由被告******聯勤保障部隊第九六七醫院負擔。

本院審理查明：2017年8月30日，大連九洲建設集團有限公司以******聯勤保障部隊第九六七醫院扣押其設備為由訴至大連市沙河口區**，請求判令：1、******聯勤保障部隊第九六七醫院返還被扣押的升降機、塔吊等設施設備及物品；2、******聯勤保障部隊第九六七醫院賠償因扣留設備給大連九洲建設集團有限公司造成的損失合計786000元(**時計算10個月，租金損失計算至判決確定的上述設備返還為止)。大連市沙河口區**于2018年8月29日作出(2017)遼0204民初5072號民事判決。******聯勤保障部隊第九六七醫院不服，提起上訴。大連市中級****于2018年12月27日作出(2018)遼02民終10276號民事裁定，裁定撤銷大連市沙河口區****(2017)遼0204民初5072號民事判決，發回大連市沙河口區****重審。發回重審后，大連九洲建設集團有限公司變更第二項訴訟請求為：******聯勤保障部隊第九六七醫院賠償因扣留設備給大連九洲建設集團有限公司造成的損失合計2358000元（2016年11月-2019年4月，共計30個月）。2019年5月24日，大連市沙河口區****作出（2019）遼0204民初505號民事判決，判令******聯勤保障部隊第九六七醫院返還原告案涉ZT60塔吊、奧象升降機、小松220-5挖掘機、德隆牌自卸車各一臺；******聯勤保障部隊第九六七醫院支付原告賠償金1650600元（2016年11月-2018年7月期間設備租金損失）；駁回原告其他訴訟請求；駁回******聯勤保障部隊第九六七醫院的反訴請求。******聯勤保障部隊第九六七醫院不服，提起上訴。大連市中級****于2019年11月6日作出（2019）遼02民終7182號民事判決，駁回上訴，維持原判。******聯勤保障部隊第九六七醫院不服判決，向遼寧省高級****提出再審申請，遼寧省高級****于2020年6月28日作出（2020）遼民申399號民事裁定，指令遼寧省大連市中級****再審本案；再審期間，中止原判決的執行。現該案正在審理中。

二審中，上訴人以“2019年5月-2019年8月30日期間扣留設備損失、運輸費28000元、公證費16500元及因設備損壞維修費損失230000元的訴訟請求與（2019）遼02民終7182號一案相關，該案正在再審階段，待該案有審理結果后，再另行主張權利”為由，申請撤回該部分訴訟請求。其他事實與一審認定的事實無異。

本院認為，上訴人針對2018年8月1日-2019年4月期間扣留設備的損失已在本院（2019）遼02民終7182號一案中主張，現其再在本案中主張此期間的損失，屬于重復告訴。且本院（2019）遼02民終7182號一案已進入再審程序，該案正在審理中，上訴人就該部分損失應在該案中予以解決，故在本案中對此部分損失不予審理。二審中，上訴人申請撤回在本案中要求******聯勤保障部隊第九六七醫院賠償2019年5月-2019年8月30日期間扣留設備損失、運輸費28000元、公證費16500元及因設備損壞維修費損失230000元的訴訟請求，但保留訴權，系其在法律允許范圍內對自己訴訟權利所做的處分，應予準許。綜上，依照《中華****民事訴訟法》第六十七條第一款、《最高****關于適用＜中華****民法典＞時間效力的若干規定》第一條第二款、《最高****關于適用＜中華****民事訴訟法＞的解釋》第九十條、《中華****民事訴訟法》第一百二十七條第（五）項、第一百七十七條第一款第（二）項之規定，判決如下：

一、維持大連市西崗區****（2021）遼0203民初2222號民事判決第二項；

二、撤銷大連市西崗區****（2021）遼0203民初2222號民事判決第一項；

三、對大連九洲建設集團有限公司要求******聯勤保障部隊第九六七醫院賠償2018年8月1日-2019年4月期間扣留設備損失的訴訟請求不予審理。

一審案件受理費16467元（大連九洲建設集團有限公司已預交），一審**退還大連九洲建設集團有限公司10874元，剩余5593元，由大連九洲建設集團有限公司負擔；一審反訴案件受理費5465元（******聯勤保障部隊第九六七醫院已預交），由******聯勤保障部隊第九六七醫院負擔；二審案件受理費5593元（大連九洲建設集團有限公司預交16467元），減半收取2796.5元，由大連九洲建設集團有限公司負擔，剩余13670.5元，退還大連九洲建設集團有限公司。

本判決為終審判決。

審判長 陳姝麗

審判員 張萍萍

審判員 王良家

二〇二二年二月九日

**員 孫雨

拓展知識：

大連西崗醫院

您好，西崗區沒有，婦產醫院在沙河口區。

大連西崗醫院

產前檢查主要是針對妊娠期的孕婦，對其孕期提供醫學上的建議和圍產期的保健。目的最主要是通過科學的檢查，及早發現妊娠期的并發癥，以減少這些疾病對胎兒以及母體的不良影響。通過科學合理的圍產期產前檢查，可以將母嬰的風險因素降到最低，是降低孕產婦**亡和圍產兒**亡的關鍵方法。產前檢查包括孕婦全身的檢查、體格檢查、生化學檢查以及胎兒的發育監護，通過超聲、血液、血清學產前篩查，來監測胎兒的生長發育情況，及早發現胎兒異常的發育情況，進行干預。對于孕婦，通過圍產期的保健來盡早發現并發癥，比如妊娠期高血壓疾病、妊娠期糖尿病，及早提供醫療干預，來降低圍產期孕產婦的**亡率。

大連西崗醫院

有的,具體的位置建議你去當地了解一下

大連西崗醫院

你好，想要孩子。一般女方的孕前檢查時間是在其月經干凈后3—7天之內進行。 如果你正在備孕，你可以在月經之后排卵期之前去做檢查。可以做B超，檢查一下**的情況，雌激素六項，卵泡成熟度等。 注意休息，加強營養！適當鍛煉，增強體質！

大連西崗醫院

您好，婦產醫院在沙河口區。